Арбитражный суд города Москвы вынес решение по делу № А40-141201/2020. В рамках иска Министерство обороны просило взыскать с АО «Техносерв А/С» 341,9 млн руб. неустойки за нарушение срока работ.

В 2011 году стороны заключили договор на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) по проекту «Ординец-2». Третий этап ОКР ответчик должен был закончить в мае 2013 года, но допустил просрочку. За это АСГМ уже взыскал с него неустойку в 17 млн руб. (дело № А40-110358/2015). Но «Техносерв А/С» и позднее не завершил работы по этому этапу.

В марте 2020 года Минобороны направило компании претензию, на которую та не дала ответа. Ведомство рассчитало неустойку за 2164 дня просрочки и обратилось в суд. 

«Техносерв А/С» просил отказать в иске и ссылался на то, что министерство пропустило срок исковой давности. Суд с этим не согласился: с момента направления досудебной претензии в адрес ответчика срок исковой давности не исчисляется. Поэтому Минобороны вправе требовать неустойку за период с июля 2017 года. Во взыскании неустойки за предшествующий срок АСГМ отказал.

Суд указал, что часть работ по спорным этапам, которые относятся к созданию и испытанию опытного образца «Ординец-2», ответчик выполнил в срок. Суд исключил стоимость этих работ из расчета неустойки за просрочку.

В результате размер неустойки составил 137,3 млн руб. «Техносерв А/С» ходатайствовал о ее уменьшении в связи с несоразмерностью последствиям просрочки. Судья Виктория Крикунова удовлетворила ходатайство и взыскала с ответчика в пользу Минобороны 32,6 млн руб.

АО «Техносерв А/С» – одно из ключевых предприятий группы «Техносерв».  Эта группа компаний работает в IT-сфере. Ее основали братья Алексей и Дмитрий Ананьевы в 1990-х годах, а к 2017 году предприятие стало крупнейшим по выручке системным интегратором в России. Компания работала с такими крупными заказчиками, как Сбербанк, ВТБ, Пенсионный фонд и Федеральное казначейство. В ходе санации ВТБ братья разделили активы, и «Техносерв» отошел к Алексею.

Новости судебной системы, свежая практика, резонансные кейсы, инсайды и подробности.

Информация ПРАВО.ru